当前位置:首页 > 合同 > 施工合同 > 内容页

最新建筑工程承包合同(模版6篇)

最新建筑工程承包合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  身份证号码:

  身份证号码根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在建筑安装工程中的权利和义务及违约责任,经双方协商同意签订本协议如下:

一、施工地点及承包项目

  1、施工地点:临沂北城新区算圣巷联合·世纪新筑二期工地内。

  2、承包项目:王德良班组:高层地下室及G3#、G4#楼,多层T1—T6#楼;徐洪全班组:高层G2#楼、D14#楼、B1-3#楼及H1—H5#楼水电安装工程。

二、承包单价及决算依据

  1、多层及花园洋房按建筑面积计算,价格为26元/㎡

  2、高层区承包单价按照定额人工,定额工资16.5元_系数2.3倍结算。结算依据:套用《全国统一安装工程预算定额浙江省1994单位估价表》执行。

三、付款方式:

  根据本项目工程情况,乙方需垫资,承包人应必须保证职工生活费用,待地下室工程完成到±0.000后按实际完成工程量产值支付75%工程款(其中多层及花园洋房为单体建筑结顶付款);±0.000以上每月按完成工程量产值支付75%工程款,但必须有甲方施工员、质量员、安全员对所有施工的工序或施工段的质量、数量共同认可签字,项目部核对后支付。乙方施工操作人员编制发放表,由本人签字盖章,在每月15日至20日支付上月的人工工资,中途不得借支。经质监部门主体验收通过后按完成产值的总额支付80%,竣工验收通过合格后,二个月内支付总额的97%。(春节放假期间职工工资按已完成工作量总额的90%内结算发放)。其余款项以房屋交付物业公司之日起计算,二个月内一次性付清。(房屋交付物业公司之日起二个月内为乙方的保修期,二个月以后维修费用由甲方支付,乙方需配合甲方施工。)

四、劳务合同保证金

  承包方为了保证发包方按业主要求保质保量完成施工任务,同时保证施工期间能安全文明生产,承包方愿意交甲方劳务承包保证金10万元。承包合同签订后,承包方由于主观原因影响工期、质量、安全,发包方有权视情节扣罚,保证金必须在合同签订时一次交清。

五、施工内容

  水电安装图纸设计范围内的强电、给排水、暖通、通风工程中所有工程量,弱电、消防水电部分预留预埋、施工及生活的临时用水用电等工作。

六、安全生产及安全事故处理

  1、乙方所有施工人员必须严格按安全规范、操作规程施工,杜绝重大伤亡事故的发生,轻伤事故发生频率控制在2‰以内。

  2、乙方使用的各种机械、脚手架及防护设施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。

  3、1)、若乙方在施工过程中发生安全事故,由此引起的一切责任及损失,

  医疗费在一万元以内(包括一万元)均由乙方负责承担及赔偿,超出部分70%,乙方承担30%,甲方将视事故严重程度对乙方处以500-5000元/次的罚款。

  2),乙方人员发生工伤事故的,均由乙方自理。

  4、乙方应根据劳动法的有关规定,为职工办理相应的安全生产保险,其费用已包含在单价中。

  5、乙方必须做到文明施工,如在工地作业期间发生打骂事情除医药费等自理外,每次每人罚款500元整;不戴安全帽、穿拖鞋进入施工场地,第一次发现罚50元,第二次罚100元,以此加倍;乘吊篮者,每发现一次,罚操作工和乘吊篮者每人100元;宿舍内不准用电热器烧水、烧饭,发现一次罚200元。

七、甲、乙双方权利和义务

  1、甲方权利、义务

  (1)乙方人员进驻甲方现场时,甲方对其进行遵纪、守法、安全生产、文明施工、消防及内部管理制度等方面的教育、监督、检查、考核。甲方协助乙方人员办理暂住证、保险等证件及就业证、生育证明等证件的上报备案工作。

  (2)甲方应及时提供乙方生产所必须的'技术资料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、节约材料、落手清等要求。

  (3)甲方应负责安排好乙方工人的连续生产,避免停工、窝工;若不能保证连续生产应出具相应的书面材料,同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。

  (4)甲方应按合同规定及时办理劳务的结算、付款。

  (5)甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生的并经甲方确认同意的停工、窝工及零星用工等进行签证,列入结算依据。

  (6)甲方有权对乙方的施工人员进行管理、指挥、指导,乙方人员不服从甲方管理、指挥、批导的,甲方有权进行处罚。对认真负责、保证工程质量、提前完成施工进度的班组给予适当的奖励。

  2、乙方权利、义务

  (1)乙方对于其确定劳务关系的工人必须审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过50周岁。乙方人员需持本人身份证(原件),女工必须有计生证,并将其人员登记注册(注明身份证号码),作为本合同的附件。必须按要求办理暂住证、就业证、上岗证、胸卡、保险等,费用由乙方自理。

  (2)乙方必须保证人员相对稳定,不能随意变更注册人员,服从甲方的统筹安排,保证甲方的施工进度。当甲方因故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整的人应向甲方出具书面报告,经甲方确认后才能调整,以免影响工程进度。

  (3)乙方人员必须按甲方要求,施工规范、施工工序、施工图纸及说明施工,如有合理化建议,应征得甲方同意,并办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品,乙方从甲方借用的物品,或甲方提供给乙方使用的机具、设备等,如发生损坏、丢失应折价赔偿或赔偿。

  (4)乙方进场的施工机具、材料应履行登记手续,报甲方备案。工程完工后方可出场,否则视为甲方所有。

  (5)乙方应对所有工作人员进行安全生产、文明施工、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。

  (6)乙方不服从甲方管理人员的管理、指挥、指导的,乙方承诺甲方可对当事人进行罚款。

  (7)乙方职工对甲方的一些管理方式和规章制度有异议或有更好的建议,须经乙方领导加以综合考虑,再向甲方有关领导反映,以利于问题的解决和建议的采纳。

八、违约责任

  1、甲方违约责任

  (1)由于甲方管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任,由甲方承担。

  (2)甲方不能按规定支付劳务费用应在结算前3日通知乙方,在结算后3日内不能按本合同规定支付劳务费,双方对此又无协商新的解决方法,乙方有权书面告知甲方理由,撤走其人员,并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费。

  2、乙方违约责任

  (1)乙方人员未按合同约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在合同约定进场时间3日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔,乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工程造成影响时,甲方可书面通知乙方,在3日内乙方未予书面答复,甲方有权拒付其未领的劳务费,终止合同,并没收承包保证金。

  (2)乙方人员不符合要求,甲方有权要求乙方进行调整,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,直至予以终止合同。

  (3)因乙方自身责任造成质量事故和返工重做的,由乙方承担责任,如果项目部收到质检和监理部门整改通知单的,除工料损失费由乙方承担外,每收到一份整改通知,乙方必须及时派人整改,如不能按时整改,按延误工期情况扣除费用,其标准确为:

  1由于质量原因进行返工重做,每延误工期一天罚款500元处理。 ○

  2按甲方提供的施工计划,每提前一天奖500元,每延迟一天罚500元。 ○③地方政府质检、安检部门发整改通知单,每份罚款20xx元

九、双方确认如遇不可抗力,本合同允许变更或终止;

  如有国家政策性原因,使合同项目不能继续实施时,双方协商解决。

十、乙方施工人员住宿用电量的核定:

  如甲方安排住宿房间的,电费每间按每月30度考核由甲方支付,超出部分按10元/度计算由乙方承担。甲方不安排住宿的,一切费用由乙方自理,甲方不再支付任何费用。

十一、其他事项

  1、自开始至完成的整个过程中的一切劳保用品(包括安全帽、安全带、医药用品、雨衣等)均由乙方自理。所需劳保用品必须备全并发放到位,其中安全帽应根据甲方要求统一编号。

  2、工资发放:上月的工程量结算签证后的工程款到下月15日—20日发放。乙方必须及时按约定时间将工资发给职工,否则下月工程款不予结算。与乙方工人所发生的劳资纠纷跟甲方无涉,如影响甲方的,甲方有权双倍向乙方索赔。

  3、乙方管理人员不得少于3人,必须明确每个人的职务,其中质量员、安全员至少各一名。并将每个管理人员的姓名及联系电话上报甲方,乙方必须在合同签订的同时上报主要施工人员的名单和联系电话,并服从甲方的安排,调换骨干施工人员必须征得甲方的同意。

  4、乙方应向所有施工人员进行详细的施工技术交底,必须计划合理用料,不得浪费甲方提供的材料,如发现一次罚款500元。

  5、乙方做好每天的落手清工作,并配合上级主管部门、公司及项目部的安全生产、文明施工等检查工作。

  6、每天上班前做好安全技术交底,并要有安全交底书面记录,每天要做好施工日记和安全日记,如检查记录或日记不全每次罚款200元。

  7、乙方必须确保安全生产、文明施工。工地综合治安秩序落实谁主管谁负责的原则,如乙方人员发生打架、斗殴等不良事件,除按规定处罚外,当事人交由公安司法等有关部门处理。甲方有权单方面终止合同,期间完成工作量一概不予结算。

  8、如乙方人员不遵守公司安全生产纪律和工地各项规章制度等,甲方有权将其职工清退。

  9、乙方负责应将本合同有关条款告知自身的施工人员,以利合同条款的执行。

十二、其他专用条款

  1、乙方施工质量必须符合水电安装工程验收规范标准实施,工程竣工后质量保修期为房屋交付物业公司之日起二个月。

  2、所使用的机械工具,除主要设备包括耗材(电焊机2台、套丝机1台、台钻1台、型材切割机1台、液压弯管器1台、梯子10副)由甲方提供给乙方。其它小型设备(包括耗材)、工具及移动电箱、电缆线、照明均由乙方自理。

  3、甲方需要另零点工,乙方必须无条件安排劳动力施工,点工工资按技工110元、普工70元一天结算。

  4、特殊工种、电工、电焊工必须具备国家培训人员持证上岗,不得违章操作。

十三、双方在履行合同过程中发生争议时,双方首先协商,如协商不成,可向人民法院起诉。

  ___

十四、本合同经双方签字盖章后生效,一式参份,双方各执一份,另一份报分公司存档。

  甲方代表:乙方代表:

  联系电话:联系电话:

  签订时间:____年___月___日签订时间:____年___月___日

最新建筑工程承包合同 篇2

  建筑工程承包合同是非常重要的,没有合同有很多东西都不一样的,今天小编就给大家分享的承包合同,欢迎大家收藏哦 房屋建筑工程承包合同范本 甲方:____________ 乙方:____________ 甲乙双方按照中华人民共和国民法典建筑工程承包合同条例规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。

  一、工程概况:

  1、甲方准备在______新建______间______层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从________年____月____日开始动工,至________年____月____日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

  2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,历时______天内完成;房屋建筑总面积______平方米,按每平方______元计算,费用金额共计______元整。

  3、付款方式:主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50﹪,即(金额大写):_____________元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。

  二、质量要求:

  1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。

  2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。

  三、安全问题: 工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。 需要说明:

  五、本合同一式二份,双方各执一份。本合同自________年____月____日签定之日起生效。 甲方:______(签字盖章) 乙方:______(签字盖章) 双方证明人:______(签字盖章) ________年____月____日 关于建筑工程承包合同范本 发包发(甲方):___________ 承包方(乙方):___________ 经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同:

  一、承包方:本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等),包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

  二、工程承包范围:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

  三、工程承包单价 项目 内容 单价 项目 内容 单价 红砖 12墙 地板砖、瓷片 18墙 内墙抹灰 24墙 外墙 加气砖 层面 沙浆地面

  四、付款方式: 进度款按完成工程量__________按月支付,竣工退场支付__________。

  五、甲乙双方责任:

  1、甲方责任:提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

  2、乙方责任:

  (1)按图施工,以甲方交底执行,并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工,做好工程自检,确保工程质量必须优良。工程承包合同范本。如工程质量不符合施工图纸及质量标准,造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

  (2)砌砖工程:砖必须湿水后方能砌筑,砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整,垂直误差正负3-5,灰缝厚度10-15,且平直均匀饱满,墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖,断切时要平直,用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹,拉垟助高距5000每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用,必须做到当天工完场清。

  (3)内墙抹灰工程:硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝,顶缝必须挂网,先定点,现成管理人员验收合格后方能批灰,批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整,垂直通长误差不草果3,且无空股裂缝,落地灰及时清理再利用,施工现场工完场清。

  (4)外墙装饰工程:柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆,孔洞封堵,所有硂、砖触面的垂直缝,顶缝全部挂网。工程承包合同范本。外墙定点与现场管理人员配合施工,并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中,垟面须先湿水,沙浆比例达标,垟面、阴阳角垂直平整误差低于3,且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用,放线贴砖时门窗洞口要求整砖,特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直,缝大小均匀,所有窗台、飘板等凸出构件,下口做滴水,上口做斜水,门窗洞口,硂砖迸缝沙浆严密饱满,确保不渗水,渗水保修。

  (5)室内粘贴:地板粘砖时,地面清理干净,并扫防水沙浆,验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓,否则返工赔料,完成面必须水平直缝,卫生间、厨房等防水地面,按图纸要求走水至地漏,地面无存水现象。

  (6)施工过程中,如因做工马虎偷工损料,造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象,后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料,要合理利用各种材料,违者罚款由乙方全部承担。

  (7)中途不管任何原因私自罢工,停工一天,按照实际人数每人每天罚款一百元,停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。

  (8)工期进度: 乙方必须按以上进度准备足够工人,若因乙方人员不足,拖延工期,拖延一天罚款1000元,拖延3填以上甲方有权另进班组,以保住工期按时完成。

  六、安全、质量罚款细则:

  (1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罚款30元;

  (2)乘坐提升架上落,每人次罚款5000元

  (3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用,每人次罚款500元,并没收用电器具;

  (4)厨房、冲凉房或施工中用水,用电完后不关,每人次罚款200-500元;

  (5)施工中浪费材料,按原价十倍罚款;

  (6)高层抛掉物罚款1000-3000元,造成严重后果全部由乙方负责;

  (7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题,似情节轻重处以罚款不等,如多次出现质量问题,停工整顿,严重者甲方有权清退乙方出场,工程款按60%结算。

  (8)工伤、工故乙方承担30%。

  七、其他事项:

  1、本工地内打架每人次罚款1000元,严重者送公安机关处理,一切法律经济责任自负,本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。

  2、借领工具、损坏或原价赔偿,违规操作损坏机械者,维修费用或造成其它损失由乙方负责。

  八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行,本合同双方签字后生效,工程竣工时结算余款后自动失效,本合同一式两份均具同等法律效力。 发包方(甲方)签字:___________________________________________________________ 承包方(乙方)签字:____________________________________________________________ 土建工程承包合同范本参考 甲方:____________(建设单位) 乙方:____________(施工单位) 甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款,供双方共同遵守:

  第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

  第二条工程造价决算方式:

  1、工程造价计算公式:工程造价(______定额直接费材料差价)(1______%)。即按实际完成工程量,套用______定额计算直接费,加上施工期间相对应的______市建设工程造价治理信息信息价计算出的材料差价,另外取______%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。 与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。 本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。

  2、工程量计算依据为:设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。

  第三条工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定,如乙方有严峻异议的,双方可以根据实际完成的工作 量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满________年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。

  第四条工期:

  1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为______天。工期每延误一天处罚______元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

  2、乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同

  第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚______元,不抵扣总工期处罚。

  第五条施工组织治理:

  1、甲方委派为本工程治理负责人,委派为本工程现场治理代表,并代表甲方进行现场施工治理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。

  2、乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理,并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。

  第六条工程质量监督 乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场治理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:

  ①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费、试验费由乙方负担;

  ②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继承施工。 出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

  3、钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的; 未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同

  第四条决算后,乘以80作为应付工程款,其余20作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。

  第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同、并按本合同

  第三条的相关条款结算并处罚。

  第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同、并没收履约金。 乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除。

  第九条前期要求: 乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交施工计划施工组织施工质量保证书安全生产责任书。

  第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。

  第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 合同签订日期:____________ 合同签订地点:____________

  返

最新建筑工程承包合同 篇3

  转让方(以下简称甲方):

  法定代表人:电话:传真:

  单位注册地:

  现单位办公地: 邮编:

  受让方(以下简称乙方):

  法定代表人:电话: 传真:

  单位注册地:

  现单位办公地: 邮编:

  转让业务承办机构:

  根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》和《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发[_]145号)等有关法律法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。

  第一章转让矿业权的基本情况

  第一条 转让采矿权许可证载明:

  采矿权人:,许可证号:,矿山名称:,经济类型:,开采矿种:,开采方式:,生产规模:,矿区面积:km2,发证机关:,有效期自年月日至年月日。

  第二条 转让采矿权属所有,该矿权无权属争议,其中占股份%,占股份%,占股份%,占股份%。

  第三条 转让采矿权位于,矿区坐标为:拐点号x坐标y坐标

  第四条 转让采矿权的开发利用情况(由转让双方说明):

  其它 。

  第二章  转让价格、支付方式及权益实现

  第五条甲方将 采矿权以方式于 年月日在转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方,转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写 万元整(小写:¥元)。(合作:甲方占%,乙方%;重组改制:甲方占%,乙方%;等等)

  第六条乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权转让成交金额。

  1.本合同签订日起日内,一次性付清上述采矿权转让成交金额。

  2.按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权转让成交价款:

  其它。

  甲方开户银行:。

  甲方账户名称:。

  甲方账号: 。

  第七条乙方按合同约定支付采矿权成交金额后,甲方应当按时提供规定的全部资料,并协助乙方办理相关手续。

  第八条乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务:

  1、矿山环境保护综合治理,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;

  2、地质灾害治理方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;

  3、土地复垦方案,乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。

  4、采矿权价款共计矿权总价款为万元, 年已缴纳万元,剩余价款万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳:年缴纳万元,年缴纳万元,年缴纳万元。

  5、其它法定履行义务转让后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。

  第三章 违约责任

  第九条如果一方未履行本合同规定的义务,应承担违约责任。

  第十条 双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:

  1.方违反本合同第条约定,应当 (支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

  2.方违反本合同第条约定,应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。

  第四章适用法律及争议解决

  第十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  第十二条因履行本合同发生的争议,由争议双方协商解决,协商不成的,按本条第项规定的方式解决:

  (一)向仲裁委员会申请仲裁;

  (二)向 人民法院起诉。

  第五章附则

  第十三条本合同未尽事宜,可由双方另行协商,达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立,与本合同具有同等法律效力。

  第十四条本合同共页,一式份,具有同等法律效力,甲、乙方各执份,矿业权转让交易业务承办机构份。

  甲方:(公章)乙方:(公 章)

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  委托代理人(签字):委托代理人(签字):

  代理人身份证号:代理人身份证号:

  签订时间:年月日

最新建筑工程承包合同 篇4

  发包方(以下简称甲方):_______________

  承包方(以下简称乙方):_______________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,经甲乙双方友好协商,特制定以下条款,双方共同遵守。

一、工程概况

  1、工程名称:_______________

  2、工程地址:_______________

  3、建筑面积:_______________

  4、结构类型:砖混。

二、承包范围及方式

  1、承包范围:乙方负责______楼,散水以内的`所有土建工程,抹灰、窗户、外保温、外墙涂料、屋面、防水,水、电、暖、通等安装工程等;甲方负责水、电、暖等外网及院面硬化等。

  2、承包方式:包工包料

三、施工费用结算方式:

  甲乙双方以建筑面积按比例分配房屋,甲方占所有住宅总建筑面积的______%,乙方占总建筑面积的______%,竖向分配。

四、施工工期及工程质量标准

  1、开工时间:_________年______月___日(以双方确定开工报告日期为准)

  2、竣工时间:_________年______月___日(以竣工验收报告日期为准)

  3、工程质量标准:按照现行施工验收规范要求,达到合格工程。

五、施工现场安全文明施工

  1、甲方负责督促、检查;

  2、乙方负责现场具体管理,因施工人员违规操作或违规指挥造成安全事故的,乙方担负全部责任。

  3、乙方有义务为施工人员投保安全保险,保费由乙方自理。

  本合同一式三份,双方各一份,另一份备案。

  发包方(甲方)

  承包方(乙方)

  负责人:_______________

  负责人:_______________

_________年______月___日

最新建筑工程承包合同 篇5

  甲方________________

  乙方________________

  甲方承建的钢筋单项工程,于____________年_______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容:

  按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:__________承包钢筋加工制作分项工程;_____________承包钢筋安装绑扎分项工程。

  二、承包造价:

  以总钢筋设计含量计算,单价____________元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作__________元/吨;钢筋安装绑扎___________元/吨。

  三、组织领导:

  1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

  3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

  4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

  四、双方责任:

  1、甲方责任:

  1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。

  2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

  3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

  4)保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

  2、乙方责任:

  1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

  2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

  3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。

  4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

  5)严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

  6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。

  7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。

  8)钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。

  9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

  10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。

  五、工程质量及验收标准:

  工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

  六、工期:

  根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

  七、付款方法:

  1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。

  2)结算程序:每月底结算当月1-30日(31日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。

  八、其它:

  1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________万元封顶。

  2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

  3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。

  4)伤者费用在__________元以内,不管何种原因均由乙方自理。

  九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  十、甲方对以上各条款负有解释权。

  甲方________________

  乙方________________

____________年_______月______日

最新建筑工程承包合同 篇6

  发包人:_______________(简称甲方)

  承包人:_______________(简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:_______________

  2、工程地点:_______________

  3、工程范围:_______________

  4、承包方式:_______________

  二、合同工期

  1、开工日期:_________年______月______日,竣工日期_________年______月______日,合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起);

  三、质量标准

  工程质量标准:合格、按照《___________施工质量验收规范》验收。

  四、合同价款

  总计合同金额_______________(大写)(人民币),小写_______________¥。

  五,付款方式

  付款方式:本工程进场完成__ %工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

  六、施工准备

  1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

  2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

  七、安全责任

  1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

  2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

  3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

  八、工程竣工验收及保修

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

  6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

  九、现场代表

  发包人现场代表_____,承包人现场代表____,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

  十、违约责任

  因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁。

  (二)依法向人民法院起诉。

  本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。

  发包人:_____________联系方式:_______________

  承包人:_____________联系方式:_______________

  日期:______年___月___日______年___月___日